Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
по разработке проектной документации

19.03.2015              № 7

г. Москва

 

Общество с ограниченной ответственностью "Бета", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства38245 от 12.03.2013), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Уварова Кирилла Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 28, стр. 2 (далее – работы), а Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами из своих материалов.
1.3. Исполнитель обязуется завершить работы и сдать их в порядке, установленном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) руб. без НДС.
2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение десяти дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Исполнителя.
2.3. Оплата Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
начало работ 23 марта 2015 г.;
окончание работ 29 апреля 2015 г.
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать результат выполненных работ Заказчику.
4.1.2. Производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Договора, в том числе технических регламентов, норм, правил и строительных стандартов.

4.1.3. Получать и представлять Заказчику все требуемые разрешения и согласования на проведение работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.
4.1.4. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
4.1.5. Представить Заказчику акт сдачи-приемки работ после завершения работ.
4.1.6. При сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
4.2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять выполненные Исполнителем с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Предоставлять Исполнителю по его запросам информацию, необходимую для выполнения работ.
4.3.3. В случае отступлений от задания Заказчика при выполнении работы, ухудшающих ее результат, немедленно сообщить об этом Исполнителю.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.4.2. В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Исполнителю расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
4.4.3. Требовать от Исполнителя расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Исполнителя информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.
4.4.4. Заключать без согласия Исполнителя в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Исполнителем работ договор об оказании услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). При этом инженер (инженерная организация) осуществляет контроль за соблюдением Исполнителем качества, объемов и сроков выполнения работ.
4.4.5.
Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Исполнитель по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Договора, устно уведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
5.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок не позднее трех дней с момента получения устного сообщения Исполнителя об их готовности к сдаче.
5.3. Заказчик в течение пяти дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа (пеней) в размере 0,1 процента от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа (пеней) в размере 0,3 процента от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.4. Уплата штрафов (пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.8. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 6.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух недель, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим отражения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Реквизиты Сторон:

 

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Бета"

Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56

ИНН/КПП 7736046991/775001001

Р30232810200000000003 в АКБ "Траст"

К/с 30101810600000000957

БИК 044525957

Тел.: 8 (495) 123 45 67

Факс: 8 (495) 123 45 67

e-mail: beta@mail.ru

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"

Юридический и фактический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56

ИНН/КПП 7708345896/770803001

Р40702810938170107084 в АКБ "Резерв"

БИК 044585224

Тел.: 8 (495) 674 81 95

Факс: 8 (495) 674 81 96

e-mail: gamma@mail.ru

 

 

Подписи Сторон:

 

 

 

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор

__________

А.И. Петров

Генеральный директор

__________

К.В. Уваров

 

М.П.

 

 

М.П.

 

 

 

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы скачать и заполнить бланк